投标承诺书10篇

今天笔稿范文网的编辑为大家推荐的是一篇关于“投标承诺书”的精选好文，学习和工作中，拟写文档是经常要做的事，随着时间的推移越来越多的专家学者开始重视范文的重要性。分析参考好的范文，才能避免重蹈覆辙，优秀的范文写作有什么诀窍呢？阅读这篇文章后您一定会有所收获！

投标承诺书【篇1】

为了能够更好地参与到项目投标过程中，投标方需要提供一份承诺书，以展示其对项目的认真态度和承诺。投标文件承诺书是一份非常重要的文件，它不仅是投标方对甲方的承诺，也是对自身能力和专业水平的明确表达。下面，我们将详细、具体且生动地介绍一下投标文件承诺书。

一、投标方简介

在投标文件承诺书中，投标方需要详细介绍自己的公司或个人信息。这包括公司成立时间、注册资金、员工人数、经营范围等等。投标方需要用准确的数字和详细的描述，让甲方对其有一个全面的了解。

二、项目理解与承诺

投标文件承诺书中的第二部分是对项目的理解与承诺。在这一部分中，投标方需要对项目进行详细的分析和研究。这包括对项目的背景、目标、需求以及具体要求等等的阐述。同时，投标方需要详细陈述自己能够满足项目需求的能力和经验，并承诺在项目期间能够保证按时按质完成任务。

三、技术方案与创新

在投标文件承诺书中，技术方案与创新是非常重要的一部分。投标方需要通过详细的技术方案，向甲方展示自己在项目中的创新能力和技术实力。在这一部分中，投标方需要清楚地介绍自己的技术方案，包括解决方案、技术路线、关键技术、技术难点等等。同时，投标方还可以提出一些创新点，用以提升项目的整体效益和水平。

四、报价与投资计划

在投标文件承诺书中，报价与投资计划是一个非常敏感的问题。投标方需要根据项目的需求和自身的实际情况，给出一个合理的报价和详细的投资计划。同时，投标方需要说明自己报价的合理性和可行性，并承诺在项目期间不会因为报价问题出现额外的变动。

五、质量管理体系与服务承诺

在投标文件承诺书中，质量管理体系与服务承诺是对投标方自身的管理和服务能力进行明确表达的部分。投标方需要详细介绍自己的质量管理体系，并承诺在项目实施过程中能够按照要求进行严格的质量控制。同时，投标方还需提供相关的服务承诺，如售后服务、人员培训等，以确保项目的顺利进行和实施。

六、合作方案与风险分析

在投标文件承诺书中，合作方案与风险分析是对投标方与甲方之间合作关系进行明确规划和分析的部分。投标方需要详细阐述自己的合作方案，包括沟通方式、协作机制、团队配备等等。同时，投标方还需进行风险分析，提出在项目中可能遇到的风险和应对措施，以确保项目的风险可控。

七、投标方声明

投标文件承诺书的最后一部分是投标方的声明。投标方需要明确地声明自己编制的投标文件真实、准确、完整，并承诺不会泄露甲方的商业秘密和相关信息。同时，投标方还需声明自己对投标文件承诺书的内容负有法律责任，并接受甲方根据承诺书进行的合法检查和追究。

通过以上对投标文件承诺书的详细介绍，我们可以看出，投标文件承诺书是一份非常重要和细致的文件。投标方需要在其中详细、具体和生动地阐述自己的能力、素质和承诺，以尽可能地争取到项目的中标机会。同时，投标方还需保证投标文件是真实、准确、完整的，以在项目实施过程中保持良好的合作关系和业务发展。只有通过精心准备和明确表达，投标方才能在激烈的竞争中脱颖而出，赢得项目的青睐。

投标承诺书【篇2】

致: XXX：

本公司在认真研究招标书内容后，自愿接受招标书的要约条件。本公司承诺如下：

1.本公司对贵司招标文件中提出的条件已明了，并完全同意。

2.本公司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力。

3.我公司此次投标总价为：人民币XXX元(RMB：XXX)(详见投标报价预算表)。

4.我公司要求的付款方式为：XXX。

5.我公司的施工工期为：XXX。

6.我公司提供的保修期限为：XXX。

7.一旦我方中标，我方保证本工程达到招标文件规定的质量标准XXX 。

8.本投标单位知道并同意：如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。

9.本投标单位理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且无权要求你方解释选择或拒绝任何投标方的原因。

10.本投标单位接受贵司向本投标单位已经或可能发出的关于招标文件的修改通知，否则，贵司有权取消本投标单位的中标资格，另选其他中标单位。 11.我们将不会把本投标价格告知其他投标方。

投标单位名称：XXX

法定代表人：XXX

授权代表人：XXX

地址：XXX

电话：XXX

联系人：XXX

注：由委托代理人签署的，需附法定代表人签署的“授权委托证明书”。

附：授权委托证明书

本人作为XXX法定代表人，在此授权我公司XXX作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理XXX投标的以下事宜：

投标文件的准备，包括参加各种标前会议、投标文件的签署、参加开标会议、进行合同及谈判价格、签订指定的承包合同、执行指定的承包合同。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书期限自XXX年月日起至XXX__止。

公司：(盖章)

法定代表人(签字)：XXX

日期：XXX年月日

投标承诺书【篇3】

篇一：投标保密承诺书

本人应邀参加瑞木项目_______________的投标商资格预审/评标工作，在此做出如下保密承诺：

1、遵守国家相关的法律和规定。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担责任。

2、保守投标人的秘密，不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

3、不私下接触潜在投标人，不收受投标人的财物或其他好处。

4、认真学习《投标商资格预审程序》、《设备、材料供货商资格审查程序》等相关文件，按照评标方法对签字投标商或投标商的标书进行综合评估。

5、对所有投标人标书的评定，采取相同的待遇和标准，坚持公平、公正、科学、择优的原则。

6、评选工作结束后，与评选工作有关的资料包括招标文件，评定资料，评定办法等必须全部交回，并承担相应的保密责任。

承诺人（签字）：

2014年**月**日

篇二：投标保密承诺书

（招标人）：

鉴于_________物资采购招投标过程中，涉及到贵公司的商业或技术秘密，为保*秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：

1.此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息（包括口头、书面信息及资料）。

2.我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其它用途。

3.我方将对从贵公司处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4.我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关责任。

5.我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。

6.如我方有幸中标，此承诺书将持续生效。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

**年**月**日

篇三：投标保密承诺书

致：四环医*控股集团梅河口项目部

为参与吉林振澳科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标，四环医*控股集团梅河口项目部同意向我公司提供有关吉林振澳科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺：

一、相关信息和资料的定义

本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于吉林振澳科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。

2、我公司保*采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。

3、未经四环医*控股集团梅河口项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。()由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知四环医*控股集团梅河口项目部拟进行透露及拟透露的内容，其透露内容必须经四环医*控股集团梅河口项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮助四环医*控股集团梅河口项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。

三、使用方式和不使用的义务

1、本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料用于其它任何目的。

2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料透露给其它任何人；未经四环医*控股集团梅河口项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了四环医*控股集团梅河口项目部所提供的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

四、相关信息和资料的交回

1、当四环医*控股集团梅河口项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经四环医*控股集团梅河口项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

2、没有四环医*控股集团梅河口项目部的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

五、违约责任

1、我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料，应当按照四环医*控股集团梅河口项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

2、我公司应当赔偿四环医*控股集团梅河口项目部因我公司违约而造成的所有损失。

六、保密期限

1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。

2、除非四环医*控股集团梅河口项目部通过书面通知明确说明

本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

七、其他

1、本承诺书受中华*共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的*法院提起诉讼。

3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

法定代表人或委托代理人签字：

单位盖章：

投标承诺书【篇4】

尊敬的各位领导：

感谢贵公司对我们的关注和支持。为了更好地配合贵公司的工作需求，确保投标过程中的安全性和可靠性，我们郑重向贵公司承诺以下事项：

一、经验和资质

我公司拥有丰富的项目经验和相关行业资质，并具备成功完成类似项目的能力。在投标过程中，我们将根据贵公司需求，提供相应的经验案例和资质证明，以确保我们具备承接该项目的实力和信誉。

二、信息保密

我公司将对贵公司的所有投标信息和相关资料予以高度保密，并严格遵守国家相关法律法规，确保信息不会外泄给任何未经授权的第三方。我们将采取适当的措施，包括但不限于密码保护、防火墙设置、数据备份等，以确保贵公司的信息安全。

三、负责任的员工

我公司全体员工将接受严格的培训和背景调查，确保员工的专业素质和道德品质。所有从业人员将遵守公司相关规章制度，并签署保密协议，保障贵公司的利益。在投标期间，我们将配备专业的团队负责与贵公司沟通，并提供及时周到的服务。

四、合法合规经营

我公司将始终遵守国家的法律法规和相关政策，不从事任何违反道德伦理和法律规定的行为。我们将按照合同约定的方式和标准履行合同义务，保证工程的质量和进度，并不断优化管理流程，提高工作效率。

五、风险管理和责任承担

在投标过程中，我们将积极评估可能存在的风险，并提前进行风险控制和应对策略的制定。在合同签订后，我公司将承担合同约定的责任，并提供后续的维修保养和技术支持，确保项目能够持续运行并达到预期效果。

六、诚信守约

我们将恪守合同精神，诚信守约，严格按照合同约定的内容履行各项义务。在项目实施过程中，我们将保持与贵公司的沟通和协调，及时解决可能出现的问题，确保项目顺利进行。

七、投标过程透明公正

我们将保障投标过程的透明和公正，不以任何形式和手段干扰或影响其他竞标企业的正常竞争权益。我们将严格遵守相关法律和规定，确保投标程序的公开、公平和公正。

我们保证以上事项的实施，并衷心希望能够与贵公司携手合作，共同努力，为贵公司创造更大的价值和利益。

特此承诺！

此致

敬礼

投标方：XXX公司

日期：XXXX年XX月XX日

投标承诺书【篇5】

投标诚信承诺书怎么写?下面小编整理了投标诚信承诺书模板，欢迎阅读!

致:

我单位在参加你单位组织的项目编号及名称为资料站的招投标活动中，郑重承诺如下:

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目投标;

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争;

四、不与相关部门串通投标;

五、不向评标委员会成员行贿以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假;

七、不恶意压低或抬高投标报价;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉。

我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受资料站工大依据国家法律、学校相关规定和招标文件做出的处罚。

1、根据已收到盐城市建设局建*路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿以**(大写)元(小写￥:元)的总价承包本招标范围内的全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保*在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装，绝不延误本工程的工期，确保在11月15日前完工。

3、如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同。如果违约，贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。

4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我方保*:遵守盐城市现行招标投标管理制度，严格按照盐市建字[1998]第17号、盐市建字[1999]第7号文件，处理可能出现的争议和问题。如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标承诺书【篇6】

附件2：

投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

本单位已详细阅读贵单位

项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为，且申报的注册建造师没有同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件，自觉维护长沙市公共资源招标投标市场秩序。

三、遵守长沙公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。

四、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

五、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标。

六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。

七、若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。

八、若中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

九、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。

十、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字） 联系地址：

邮编： 联系人：

电话：

年

月 日

（注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位和法定代表人的印鉴；与该项目的投标文件同时递交，否则，视为自动放弃投标。）

招投标廉洁自律承诺书

投标人廉洁自律承诺书

投标廉洁承诺书

廉洁自律承诺书

投标人廉洁承诺书

投标承诺书【篇7】

本公司全面响应工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺：

1、工程质量：保证达到合格等级；若竣工验收未达到合格等级，自愿扣取该工程结算价的2%作为违约金。

2、工期：保证个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的0.1‰/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。

3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达中山市规定文明工地的合格标准。

4、注册建造师及投标书中列明的现场管理人员保证到岗，否则按500元/（人.天）向发包人支付违约金。

5、工程保修期按本工程招标文件第条第款执行。

6、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

7、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。

特此承诺

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：年月日

投标承诺书【篇8】

xxxxxxx有限公司：

真诚感谢您们对我公司的信任和支持，邀请我公司参加祁门财富广场工程的投标，根据招标文件、施工图纸，并经现场勘查和认真研究后决定，对该工程招标文件中的所有条款全部接受，并做出以下承诺：

一、工期承诺：总工期12个月内交付使用，拟计划开竣工时间：交付使用，拟计划开竣工时间：20xx年2月9日至20xx年2月9日。承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

二、工程质量承诺：承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工，确保工程一次性验收达到合格等级。

三、安全文明施工承诺：承诺文明施工，确保施工安全，若因我方施工管理不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。

四、我公司拟委派优秀项目经理担任本工程项目经理。并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。

五、履约承诺：中标后及施工中没有挂靠、转包行为，且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致，否则招标人有权中止合同，我方将为此造成的损失负全责，并承诺本工程不拖欠农民工工资。

六、承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款，业主有权在履约保证金中扣除违约金额，给招标人造成经济损失，我公司愿承担赔偿责任。

七、回访保修目标：我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。若出现质量问题，我公司未能及时配合处理，业主有权使用保修款进行质量事故的处理。

八承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。如评标委员发现后将按有关规定执行。

承诺人：

20XX年XX月XX日

投标承诺书【篇9】

1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺

致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部

通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺： 完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺

2.对拟上场的人员、设备物资的承诺

至：  我单位若中标本标段，承诺如下：

一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。

二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。

三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。

此承诺

3.对现场文明施工的`承诺

至：  我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：

一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。

二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。

三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。

四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。

五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。

对工程质量和内业资料管理的承诺

致：

我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。

致：

我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000 元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。

此承诺

投标单位：

篇三：招商地产投标承诺书

***房地产(集团)股份有限公司：

我方经认真阅读并研究贵方于 20** 年 3 月 5 日提供的**地块方案设计招标文件及以后所发的招标的答疑（3月20日）、补充答疑（3月20日）等资料后,决定参加**地块方案设计项目的竞标,一旦我方中标,我方保证按照招标文件规定的日期和内容要求，完成并交付合同规定的全部设计工作。为此,我方作出如下承诺：

1、我方己详细审核并认可招标文件(包括招标补充说明、招标答疑等资料)的全部内容,我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

2、我方中标后按照招标单位拟定的合同格式与招标单位签订合同，并按照 投标承诺的 收费标准，收取设计总费，设计费中已包括了为实施和完成本项目全部设计工作所需的全部费用、设计成本、税金、利润及施工阶段配合服务费。

3、我方保证按照我方提交的《项目组成员名单及基本情况表》配备有关项目人员，并确保这些人员在整个设计过程中到位。

4、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

5、我方保证在中标后 7 天内编制完成本项目的计划书，并得到贵方的认可。

6、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标承诺人(盖章): 法定代表人或授权委托人(签字):

年月日

投标承诺书【篇10】

华能澜沧江水电：

在参加你方旧州营地宿舍楼及科研楼阳台封闭工程〔合同编号：GGQ20xx/T22〕，招标期间，我方承诺：

严格遵守国家廉洁自律和中国华能交通公司招标有关规定以及《华能澜沧江水电招标文件对招标人的纪律规定》，如有违反，承当由此引起的相关责任。我单位同意实行对中标人按投标书所确定的工程经理、技术负责人、质检负责人实行持证上岗制，工程实施期间由省水利工程质量监督管理中心站押证管理工程负责人、技术负责人、质检负责人的资格及职称证书原件；假设我单位中标后，在签订合同前未在规定时限内不能提交持证原件，招标人可取消我单位的中标权利，招标人可另行确定中标人。

2、我单位与发包人签订合同后，承诺按投标文件中安排的现场人员及设备按时进场，工程负责人、技术负责人及其他主要技术和管理人员及设备在发包人同意变更前不得变更；如假设我方违约，发包人有权对我方进行处分，直至终止合同，并承当由此造成影响工程进度的一切经济损失。

3、遵守中华人民共和国、云南省〔包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等等〕有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序，公平竞争，不串标、围标、买标、卖标、挂靠。同意被废除投标资格并接受处分。

4、服从《招标议程安排》，遵守招标有关会议现场纪律。同意被废除投标资格并接受处分。

5、接受招标文件实质性要求，同意被废除投标资格并接受处分。

6、保证投标文件内容无任何虚假，老实守信。假设评标过程中查出有虚假和不老实信用行为的`，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，假设中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

7、投诉与被投诉：保证不恶意投诉他人，如投诉他人，经招标投标监督机构查实与投诉事项不符或投诉事项没有违法、违规时，愿意承当招标投标监督机构及相关单位进行投诉调查、核实等所需的一切费用，并且在缴清该费用后，方可退还其投标保证金；如被他人投诉，经招标投标监督机构查实其投诉事项属实，将自动放弃中标资格，愿意承当招标投标监督机构及相关单位进行投诉调查、核实等所需的一切费用，同意从其投标保证金中扣除。不管是投诉还是被投诉，在招标投标监督机构未作出处理决定之前，同意暂不退还其投标保证金。

8、保证投标文件不存在低于本钱的恶意报价行为。

9、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。同意接受招标人违约处分并被没收投标担保。

10、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。同意接受招标人对投标人违诺处分并被没收履约担保。

11、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，假设分包须得到招标人同意并遵守相关法律法规；假设出现企业被责令停业、企业财产或帐户被接管或冻结或破产的情形之一的，自愿放弃中标的权利。

12、保证中标之后按投标文件的承诺向招标工程派驻管理人员及投入机械设备，同意接受违约处分并被没收履约担保。

13、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

14、保证按招标文件及施工合同约定的处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人：

法定代表人或〔委托代理人〕：

签名：

20__年_月_日