2024包干合同

发表时间:2024-09-18

随着现在市场化越来越强,公众们的维权意识随之不断增强。合同内容怎么写有效?栏目小编精心挑选后认为“包干合同”是最精彩的一篇文章,这些解决方案仅供参考具体情况请以实际情况为准!

包干合同(篇1)

总价包干合同范本:合同包干价

最近在网上看到很多朋友在询问合同包干价是什么含义,我结合自己的理解,就这个问题给大家一点建议。

合同包干价分为两种:一种为总价包干,也称为一口价,固定合同价;另一种是单价包干。这两种形式的目的是建设单位为了简化管理程序,便于控制成本和结算。

什么是总价包干?总价包干是指建设单位或者总包单位在发标是提供给投标单位施工图纸和投标文件,投标单位在投标文件范围内依据施工图纸进行预算和报价。建设单位或者总包单位在比总价的基础上选择中标单位,中标单位拿到中标通知书后,和业主签署总价包干合同。施工单位进场施工后,在没有业主出具设计变更或材料变更(包括材料型号,品牌,质地等)的情况下,最终结算价格就是合同价格,不会有任何追加签证。也就是说,如果你是施工单位,你中标后,发现你们在报价过程中漏报,少报,不好意思,业主是不会为你做任何追加,损失全部由你们公司承担。

什么是单价包干?顾名思义就是在合同没有执行完毕之前,业主的追加,变更以及设计变更所设计的合同范围以外的部分均按合同报价的单价为准,数量按事计算。

合同包干价的优势和不足。

优势:

一,方便控制成本。很明显固定价格后,施工单位追加很难找到依据,方便业主控制成本;

二,利于决算。

三,防止业主人员参与营私舞弊。开口合同所有工程量需要业主主管确认,留下很多营私舞弊空间,包干合同有效的防止这一现象。

不足:

一,要求报价审核人员要有足够的能力。如果审核人员经验不足,往往找不到报价的漏项,会给将来的施工造成不利的影响。

二,施工过程的管理变得相对困难。为什么?施工单位也是独立核算单位,对利润的追求很正常。但是在投标过程中,业主评标的依据往往是总价合同价,不关心你报价的子项,造成漏报,少报。但是施工单位对漏报,少报部分又不能不做,自己利益没有保障,能免产生情绪。另外有很多报价单位,为了中标,故意少报漏报,造成业主判断失误,给项目操作造成困难。

总之,所有的报价都要在认真审核的基础上,否则在项目执行中肯定遇到麻烦。

包干合同(篇2)

正文:

上缴利润基数包干、超收分成合同

上缴利润基数包干、超收分成合同

发包方:_________________,简称甲方

承包方:_________________,简称乙方

企业经营者:_______________________

根据_________________________,经双方协商,签订本合同。

一、承包形式

上缴利润基数包干,超收分成。

二、承包期限

自______年____月____日起至____年____月____日止,共____年。

三、承包基数

______年实现利润____元,上缴利润____元,____年实现利润____元,上缴利润____元;年实现利润____元,上缴利润____元。

四、超收部分分成比例

乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。

____年,超收数额在____元以下的,甲方____%,乙方____%;超收数额在____元以上的,甲方____%,乙方____%。

____年,超收数额在____元以下的,甲方_____%,乙方____%;超收部分在____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

_____年,超收数额在_____以下的,甲方_____%,乙方_____%;超收部分在_____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

五、乙方利润分成的使用

乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金;

生产发展基金:_____年为 _____%,_____年为_____%,_____年为_______%。

奖励基金:____年为____%,____年为____ %,___年为____%;

福利基金:___年为____%,____年为 ____%,____年为____%;

六、主要经济技术指标

(一)固定资产增值:总额为______元,其中_____年____元,_______年______元,______年______元。

(二)产品质量:__________________________________________

(三)新技术开发:________________________________________

(四)企业升级:_________________________________________

(五)_______________:__________________________________

七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查,_____;有权_____ ;有权________

甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务________________________

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利;_______________________

九、违约责任

甲方在下列违约情况下,应负的责任是:

(一)__________________________________________________;

(二) _________________________________________________;

(三) _________________________________________________;

乙方在下列违约情况下,应负的责任是:

(一) _________________________________________________;

(二) _________________________________________________;

(三) _________________________________________________;

十、对企业经营者的奖惩

对企业经营者的奖励办法:_______________________________

对企业经营者的处罚办法:_______________________________

十一、合同的变更和解释______________________________________

十二、合同的担保____________________________________________

十三、争议的解决方式

因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第_____种方式解决;

(一)交_____仲裁委员会裁决;

(二)交______人民法院审判。

十四、名词和术语的解释_________________

十五、其他有关事项_____________________

十六、本合同自_____时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送_______。副本和正本有同等效力。

甲方:(公章) ______________________

地址:_______________________________

法人代表(签章):___________________

代理人(签章):_____________________

乙方:(公章或个人签章) ____________

地址:_______________________________

企业经营者(签章):_________________

签约日期:_________年_______月_____日

签约地点:___________________________

上缴利润基数包干、超收分成合同

上缴利润基数包干、超收分成合同

包干合同(篇3)

正文:

上缴利润递增包干合同

上缴利润递增包干合同

发包方:____________(简称甲方),地址_________________,法人代表:______________。

承包方:____________(简称乙方),地址_________________,企业经营者:____________。

甲乙双方根据__________________,经协商订本合同。

一、承包形式为上缴利润递增包干。

二、承包期限自_____年_____月_____日止,共______年。

三、上缴利润数额

1.乙方以________元为上缴利润包干基数,自______年起,按平均递增_____%的比例上缴利润,即_____年为________元,_____年为________元,______年为__________元。

2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国歌,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基本比例为:

生产发展基金

奖励基金

福利基金

备注

3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。不足时,用企业资金抵交。

四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:_______________________________。

五、主要经济技术指标

1.乙方保证______年达到_________企业标准,______年达到_________企业标准。

2.承包期间,新增固定资产总额为________元,其中______年________元,______年_________元,______年________元。

3.新产品开发数分别为:________年_____个,________年_____个,_________年_______个;主要项目是 _________新产品产值率为:______年________,_____年________,_____年_________。

4.承包期间技术改造投资总额共________元,新增总产值________元,利润________元。

5.承包期间产品质量达到______级标准,新创____________________。

六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权_________________。

承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:_______________。

七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:

(一) ____________________________________________;

(二)_____________________________________________;

(三)_____________________________________________。

八、违约责任

1.甲方无理干扰乙方的生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赌偿金的计算方法为__________

2.甲方不按合同第_____条规定为乙方解决________问题时,按_________的______%交付违约金,违约金从上交利润中扣除。

3.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金:_____________________。

4.乙方未实现第______条规定的经济技术指标的,按下述办法纳违约金;未实现企业升级时,_________;新增固定资产达不到规定数额时 _________;技术改造任务未完成时,____________;产品质量未达到规定标准时,______________。

5.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:____________。

九、企业经营者的奖惩

乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:

1.___________________________________________________。

2.___________________________________________________。

3.___________________________________________________。

4.___________________________________________________。

乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:

1.___________________________________________________。

2.___________________________________________________。

3.___________________________________________________。

4.___________________________________________________。

十、合同的变更和解除

1.___________________________________________________。

2.___________________________________________________。

3.___________________________________________________。

4.___________________________________________________。

十一、争议的解决方式

因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第______种方式解决

1.交___________仲裁委员会仲裁;

2.交___________法院审判。

十二、本合同自_____时起生效。

合同正本一式2份,甲、乙双方各执1份,副本一式_____份,分送______________。

甲方:(公章)__________________

地址:__________________________

法定代表人(签章):____________

代理人(签章):________________

乙方:(公章或个人签章)________

地址:__________________________

企业经营者(签章):____________

签约日期:_______年____月_____日

签约地点:______________________

(说明)承包方即乙声如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

上缴利润递增包干合同

上缴利润递增包干合同

包干合同(篇4)


第1篇:包干合同

包干合同范文精选系列,如果你喜欢可以下载全文。

发包方:_____________________,简称甲方

承包方:_____________________,简称乙方

企业经营者_____________________________

甲、乙双方经协商,签订本合同。

一、承包期限:____________________________

二、承包形式为下列第____种:

1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。

(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:______________________

(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

2.亏损补贴,减亏分成

乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。

三、减亏留成的使用

乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________________

四、主要经济技术指标:_________________________

五、技术改造任务:_________________________

六、固定资产的增值和维护 :_________________________

七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_______

承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务(一)_______;(二)_____________;(三)______________。

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权。

九、违约责任:_________________________

十、对企业经营者的奖惩

奖励:_________________________

处罚:_________________________

十一、争议的解决方式:_________________________

十二、合同的生效条件和生效日期:_________________

十三、其他事项

1.______________________________________________

2.______________________________________________

3.______________________________________________

4.______________________________________________

附件(略)

甲方:(公章)____________________

地址______________________________

法人代表(签章)__________________

代理人(签章)____________________乙方:(公章或个人签章)__________

地址______________________________

企业经营者(签章)________________签约日期:________年_____月_____日

签约地点:________________________

〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

第2篇:包干合同

猜你正在找包干合同的怎么写?那么就给你这篇范文参考。

发包方:_________________,简称甲方

承包方:_________________,简称乙方

企业经营者:_______________________

根据_________________________,经双方协商,签订本合同。

一、承包形式

上缴利润基数包干,超收分成。

二、承包期限

自______年____月____日起至____年____月____日止,共____年。

三、承包基数

______年实现利润____元,上缴利润____元,____年实现利润____元,上缴利润____元;年实现利润____元,上缴利润____元。

四、超收部分分成比例

乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。

____年,超收数额在____元以下的,甲方____%,乙方____%;超收数额在____元以上的,甲方____%,乙方____%。

____年,超收数额在____元以下的,甲方_____%,乙方____%;超收部分在____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

_____年,超收数额在_____以下的,甲方_____%,乙方_____%;超收部分在_____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

五、乙方利润分成的使用

乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金;

生产发展基金:_____年为 _____%,_____年为_____%,_____年为_______%。

奖励基金:____年为____%,____年为____ %,___年为____%;

福利基金:___年为____%,____年为 ____%,____年为____%;

六、主要经济技术指标

(一)固定资产增值:总额为______元,其中_____年____元,_______年______元,______年______元。

(二)产品质量:__________________________________________

(三)新技术开发:________________________________________

(四)企业升级:_________________________________________

(五)_______________:__________________________________

七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查,_____;有权_____ ;有权________

甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务________________________

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利;_______________________

九、违约责任

甲方在下列违约情况下,应负的责任是:

(一)__________________________________________________;

(二) _________________________________________________;

(三) _________________________________________________;

乙方在下列违约情况下,应负的责任是:

(一) _________________________________________________;

(二) _________________________________________________;

(三) _________________________________________________;

十、对企业经营者的奖惩

对企业经营者的奖励办法:_______________________________

对企业经营者的处罚办法:_______________________________

十一、合同的变更和解释______________________________________

十二、合同的担保____________________________________________

十三、争议的`解决方式

因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第_____种方式解决;

(一)交_____仲裁委员会裁决;

(二)交______人民法院审判。

十四、名词和术语的解释_________________

十五、其他有关事项_____________________

十六、本合同自_____时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送_______。副本和正本有同等效力。

甲方:(公章) ______________________

地址:_______________________________

法人代表(签章):___________________

代理人(签章):_____________________

乙方:(公章或个人签章) ____________

地址:_______________________________

企业经营者(签章):_________________

签约日期:_________年_______月_____日

签约地点:___________________________

第3篇:包干合同

希望这篇包干合同范文能对你的学习与工作带来参考借鉴作用。

发包方:_____________________,简称甲方

承包方:_____________________,简称乙方

企业经营者_____________________________

甲、乙双方经协商,签订本合同。

一、承包期限:____________________________

二、承包形式为下列第____种:

1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。

(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:______________________

(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

2.亏损补贴,减亏分成

乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。

三、减亏留成的使用

乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________________

四、主要经济技术指标:_________________________

五、技术改造任务:_________________________

六、固定资产的增值和维护 :_________________________

七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_______承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权。

九、违约责任:_________________________

十、对企业经营者的奖惩

奖励:_________________________

处罚:_________________________

十一、争议的解决方式:_________________________

十二、合同的生效条件和生效日期:_________________

十三、其他事项

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第4篇:包干合同

希望范文网能够成为你学习与工作的好帮手!

发包方:________________,简称甲方

承包方:________________,简称乙方

企业经营者:______________________

甲、乙双方根据____________,经协商签订本合同。

一、承包形式

上缴利润基数包干,超额全留。

二、承包期限

自______年______月______日起至_______年_______月_____日止,共_______年。

三、上交利润定额

1.乙方在____年内,上交利润总额为_____元。其中,______年_____元,______年______元,______年______元。

2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。

3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金、奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________

四、经济技术指标

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

4._____________________________________________________

五、技术改造任务:____________________

六、承包前债权债务的处理办法:_________________

七、贷款归还办法:____________________________

八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权________;有权__________

承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_____________

九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:___________________

十、违约责任________________________________________

十一、对企业经营者的奖惩____________________________

十二、争议的解决方法________________________________

十三、其他有关事项__________________________________

十四、本合同自______时起生效。合同正本______,副本_____

附件(略)

甲方:(公章) _______________________

地址:________________________________

法人代表(签章):____________________

代理人(签章):______________________乙方:(公章或个人签章) _____________

地址:________________________________

企业经营者(签章):__________________签约日期:_________年_______月______日

签约地点:____________________________

第5篇:包干合同

关于包干合同的写法,可以参考本页面的所有内容。

发包方:_________(简称甲方)

法人代表:_________

承包方:_________(简称乙方)

企业经营者:_________

甲、乙双方经协商,签订本合同。

一、承包期限:_________

二、承包形式为下列第_________种:

1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴_________元,其中_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。

(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:_________

(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

2.亏损补贴,减亏分成

乙方的全部亏损,由财政给予补贴;减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成:_________年,甲方_________%,乙方_________%;_________年,甲方_________%,乙方_________%;_________年,甲方_________%,乙方_________%。

三、减亏留成的使用

乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________

四、主要经济技术指标

_________

五、技术改造任务

_________

六、固定资产的增值和维护

_________

七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_________

承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务(一)_________;(二)_________;(三)_________。

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权:_________

九、违约责任

_________

十、对企业经营者的奖惩

奖励:_________

处罚:_________

十一、争议的解决方式

_________

十二、合同的生效条件和生效日期

_________

十三、其他事项

_________

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

地址:_________ 地址:_________

法人代表(签章):_________ 企业经营者(签章):_________

代理人(签章):_________ 代理人(签章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

附件

承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

第6篇:包干合同

范文网提供的包干合同范文,都是经过我们会员精心挑选整理的。

发包人(发包方):

承包人(承包方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 工程

工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内

承包方式:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期: 竣工日期:

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款

按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第7篇:包干合同

关于包干合同的写法与格式,请参考本文。

甲方:

乙方:

甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:

一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写: 元),该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。

二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。

三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的,以本协议为准。

四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。

五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2,180,595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。

六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。

七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。

八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

包干合同(篇5)

空调改造包干合同范文1

甲方:

联系电话:

乙方:

联系电话:

工程地址:

第一条 系统配置及系统功能 乙方参与工程地址所风管机检修,保养,移机改造工程,保证空调冷暖效果。合同总价(小写):(大写): 施工价款在合同履行期限内且在不改变原方案的情况下为固定价格。

第二条 工程范围及质量要求:

包括对工程地址 所已安装的风管机检修、保养、移机、调试及售后服务等,即保证业主可以正常使用空调系统(不包括空调设备的电力工程)。

质量要求:合格。

第三条 工期:

1、合同签订次日起,工期为天;

2、乙方在收到第一笔合同款后天内将施工材料运至施工现场并开始施工。

3、实际交工期按照设备调试时间计算(装修影响施工的情况另计)。

4、 如遇以下情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

4.1 甲方未按照合同约定支付款项。

4.2 甲方在合同规定开工日期前,未能准备好施工用水、电、施工场地及其它开工 条件;

4.3 在施工中因停水、停电限制施工时间;

4.4 因遇不可抗力,而影响工程进度,不可抗力因素结束后,工期继续计算,而且当不可抗力发生时,乙方立刻向甲方报告。

第四条 材料(不含压缩机及设备主控板)

乙方必须严格按照报价清单确保材料质量符合国家相关标准的规定。

双方责任

a) 甲方责任

1.1 甲方提供乙方施工材料存放地,施工用水、电,包括清除障碍物。甲方负责提供 临时用电;

1.2 甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;

1.3 甲方应与业主协调好乙方施工的有关问题,室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方,应由先征得甲方同意,并应在进场施工前办好相关手续,如乙方按照施工方案进行施工的过程中,由于甲方原因致使相关部门干预,被迫停工造成的损失,应由甲方负责;

1.4 甲方参与工程质量和施工进度的监督;

1.5 为配合装饰,室内风口及检查口均由装饰方统一开口,甲方应协调乙方与装饰方 配合工作;

1.6 主机设备电源主线路均由甲方电力人员统一安装;

b) 乙方责任

1.1 乙方在施工过程中,必须严格遵守甲方管理制度,必须严格执行安全施工操作规 范、防火规定、工艺规范及质量标准;

1.2 乙方配合协助甲方参与空调项目的管理、项目施工和结算资料报批、与业主协调工作,在施工过程中,发现有任何威胁或将要威胁甲方的利益的情况发生,乙方应立刻向甲方反映,并协助甲方排除危害。

1.3 乙方负责材料的购置、运输、加工、制作、安装及检修已有设备,交付甲方使用;

1.4 乙方严格按法律、法规、标准、规范、图纸进行施工,使用合格的材料及设备。 乙方保证施工质量和施工进度,满足相关国家技术规范;

1.5 乙方应保证施工现场的整洁,应做好半成品和成品保护及甲方财产保护工作;

1.6 由于乙方原因造成工程延期或设备损坏,应由乙方负责;

1.7 乙方有义务最大限度节约施工用电和用水。

1.8 乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及进入工作面人员的安全,防止设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属于乙方责任的,乙方承担全部责任。

1.9 乙方应当对甲方及业主有关技术人员进行空调设备的免费培训,使技术人员能够熟练使用与维护有关设备,并具备简单故障处理能力。

第五条 工程验收及保修

a) 工程验收

工程完工后,乙方通知甲方对整个空调进行试运行,试运行三日后,如系统无异常,则视空调系统完工。改造检修后,空调出风满足一下温度范围算正常情况。 夏季制冷:≤15℃ 冬季制热: ≥38℃

b) 保修及售后承诺

1.1 保修期:乙方检修过的各类空调设备保修期为计。

1.2 保修期内,如乙方施工质量问题引起故障的情况下,乙方应在接到甲方发出的修 理通知后立即派人维修。

1.3 因操作失误等人为因素引起的故障,乙方负责排除,费用由甲方负责;因工程质 量引起的故障由乙方负责维修。

第六条 付款方式

合同签订之日起元 (大写:; 本工程空调检修完毕后甲方支付给乙方第二笔款 元(大写: )

第七条 违约责任

a) 工程质量不合格的,乙方负责无偿修复(合同工期不变),直到合格为止。 b) 工程交付时间不符合规定,乙方每日按合同总价的1‰偿付逾期违约金给甲方。 c) 甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。 d) 甲方未按合同要求付款,超期三日起计罚金,应向乙方偿付逾期部分款项每日 1‰的罚金(不包含银行利息等款项)。

e) 签定合同后,若甲乙双方中单方毁约,毁约者按合同款10%赔付对方。如不足弥补对方损失的,按照实际损失赔偿。

f) 甲方在付清工程款之前,维修工程中所换材料的所有权均属于乙方。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

空调改造包干合同范文2

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称: 制冷系统改造工程

2、工程地点: 有限公司厂区内

3、工程造价:人民币 万元(大写: 元)

4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。

5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。

A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台,单位冷量250W, 房间总冷量125KW,风量18000(m3/h),机组冷量129.8 KW,落地式机组。21、22号变频器配电室2台,单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。23、24号变频器配电室2台,单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。

B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。

C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。

D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司,电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司,叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm,侧1:20mm,侧2:16mm,侧3:12mm,侧4:10mm,顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。

E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。

二、施工准备

(一)甲方

1.负责工程周围的疏通工作,协调乙方与甲方各部门之间的关系,保证工程施工顺利进行。

2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。

3.为协调工作,甲方指定为工地代表,进行技术及安全施工监督,由物业公司及施工所在部门派安全监护人。

(二)乙方:

1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。

2.乙方委派

3.遵守甲方安全管理规定,与甲方签订安全协议后方可开工。

三、工程期限及要求

工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工,未按期完工,延期一天,扣除0.3%的工程款。如因甲方原因,不能按期完工,须经甲方认可,工期顺延。

四、工程安全和质量管理

1、施工过程中必须保证建筑物的安全。

2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。

3、乙方必须遵守甲方的有关规定,与各部门配合好,服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。

4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工,不得随意更改设计及施工方案的内容,如需变更应征得甲方同意。

5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走,并使现场保持清洁。

6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料,主材样品,经甲方认可后,方可使用。

五、工程价款确定及支付

1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求,按合同价结算。未能达到合同要求,按有关规定扣罚。

2、付款方式:本工程不拨预付款。工程完工验收合格后,无质量问题,支付工程款90%,留10%为质保金,一年后,复检合格,支付余款。

3、乙方须提供17%增值税发票。

六、工程验收

按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。

七、违约责任

(一)乙方的责任:

1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿返工。

2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的,所造成的损失由乙方承担。

(二)甲方的责任:

1、未能按合同的规定履行自己应付的责任,竣工日期顺延。

八、纠纷解决办法

执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。

九、附则

1、本合同一式五份,甲方四份、乙方一份。

2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

3、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

空调改造包干合同范文3

发包单位: (以下简称甲方) 联系电话: 单位地址: 甲方代表:_________________________________

承包单位:_ (以下简称乙方) 联系电话:_____________________单位地址:_____________________ 乙方代表:_________________________________

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜,达成如下协议:

第一条 乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:

1、 安装工程概况:

(1)工程地点及面积: 王四营 ;

(2)工程造价:¥ 37650 元;大写( 叁万柒仟陆佰伍拾元整 )

(3) 工程有效期限 天

(4)开工日期: 20xx 年 4 月 9 日;

(5)竣工日期: 20xx 年 4 月 12 日;

(6)其中隐蔽工期约 / 天、空调主机系统工程及系统调试约 / 天。

2、设备情况:产品名称 规格型号 单位 数量

(1) 见附表

3、工程承包方式及施工范围;

(1) 包工包料 ,更换机房2台水泵,室内3台风机盘管。

第二条 乙方工程材料进场时,由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

第三条 产品的安装、调试、验收:

1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。

甲乙双方商定:

(1)、 20xx 年 4 月 9 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

(2)、 20xx年 4 月 12 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

(3)、 20xx年 4 月 12 日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。

第四条 价款结算方式及期限:

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

2 叁万柒仟陆佰伍拾元整 );

(1)合同签定后,甲方一次性付清。

3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用,不含空调主机基础。

第五条 双方义务及违约责任

一、甲方责任及义务:

1、工程现场甲方负责人

2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水

3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。

5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。

5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:

(1) 工程量变化或设计变更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

一、乙方责任及义务:

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额5‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的5‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。

4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。

(三)违约责任

1、由于乙方原因,工程质量达不到标准,乙方负责反工,工程费用由乙方支付,工期不予顺延。

2、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。

第七条 产品质量责任和售后服务条款

1. 自验收之日起,工程保修期为壹年。

第八条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。

第九条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完后自动终止。

第十一条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

第十二条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

第十三条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

包干合同(篇6)

发包方:_____________________,简称甲方

承包方:_____________________,简称乙方

企业经营者_____________________________

甲、乙双方经协商,签订本合同。

一、承包期限:____________________________

二、承包形式为下列第____种:

1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。

(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:______________________

(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

2.亏损补贴,减亏分成

乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。

三、减亏留成的使用

乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________________

四、主要经济技术指标:_________________________

五、技术改造任务:_________________________

六、固定资产的增值和维护:_________________________

七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_______承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权。

九、违约责任:_________________________

十、对企业经营者的奖惩

奖励:_________________________

处罚:_________________________

十一、争议的解决方式:_________________________

十二、合同的生效条件和生效日期:_________________

十三、其他事项

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方:_________________,简称甲方

承包方:_________________,简称乙方

企业经营者:_______________________

根据_________________________,经双方协商,签订本合同。

一、承包形式

上缴利润基数包干,超收分成。

二、承包期限

自______年____月____日起至____年____月____日止,共____年。

三、承包基数

______年实现利润____元,上缴利润____元,____年实现利润____元,上缴利润____元;年实现利润____元,上缴利润____元。

四、超收部分分成比例

乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。

____年,超收数额在____元以下的,甲方____%,乙方____%;超收数额在____元以上的,甲方____%,乙方____%。

____年,超收数额在____元以下的,甲方_____%,乙方____%;超收部分在____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

_____年,超收数额在_____以下的,甲方_____%,乙方_____%;超收部分在_____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

五、乙方利润分成的使用

乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金;

生产发展基金:_____年为_____%,_____年为_____%,_____年为_______%。

奖励基金:____年为____%,____年为____ %,___年为____%;

福利基金:___年为____%,____年为____%,____年为____%;

六、主要经济技术指标

(一)固定资产增值:总额为______元,其中_____年____元,_______年______元,______年______元。

(二)产品质量:__________________________________________

(三)新技术开发:________________________________________

(四)企业升级:_________________________________________

(五)_______________:__________________________________

七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查,_____;有权_____ ;有权________

甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务________________________

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利;_______________________

九、违约责任

甲方在下列违约情况下,应负的责任是:

(一)__________________________________________________;

(二) _________________________________________________;

(三) _________________________________________________;

乙方在下列违约情况下,应负的责任是:

(一) _________________________________________________;

(二) _________________________________________________;

(三) _________________________________________________;

十、对企业经营者的奖惩

对企业经营者的奖励办法:_______________________________

对企业经营者的处罚办法:_______________________________

十一、合同的变更和解释______________________________________

十二、合同的担保____________________________________________

十三、争议的'解决方式

因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第_____种方式解决;

(一)交_____仲裁委员会裁决;

(二)交______人民法院审判。

十四、名词和术语的解释_________________

十五、其他有关事项_____________________

十六、本合同自_____时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送_______。副本和正本有同等效力。

甲方:(公章) ______________________

地址:_______________________________

法人代表(签章):___________________

代理人(签章):_____________________

乙方:(公章或个人签章) ____________

地址:_______________________________

企业经营者(签章):_________________

签约日期:_________年_______月_____日

签约地点:___________________________

包干合同(篇7)

发包方:_________________,简称甲方

承包方:_________________,简称乙方

企业经营者:_______________________

甲、乙双方根据_________________,经协商签订本合同。

一、承包形式

上缴利润定额包干,超额全留。

二、承包期限

自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。

三、上交利润定额

1.乙方在_____年内,上交利润总额为________元。其中,_______年________元,_______年________元,______年________元。

2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。

3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________。

四、经济技术指标

___________________________________________。

五、技术改造任务

___________________________________________。

六、承包前债权债务的处理办法

___________________________________________。

七、贷款归还办法

___________________________________________。

八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________。

承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。

九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。

十、违约责任

___________________________________________。

十一、对企业经营者的奖惩

___________________________________________。

十二、争议的解决办法

___________________________________________。

十三、其他有关事项

___________________________________________。

十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________,副本_________

甲方(盖章):_______________

法定代表人(签字):_________

_________年________月______日

签订地点:___________________

乙方(盖章):_______________

企业经营者(签章):_________

_________年________月______日

签订地点:___________________

附件

承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

包干合同(篇8)

订立合同双方:

______县______公社(乡)_____大队(村)___生产队,以下简称甲方:

承包户主______,以下简称乙方 为了落实联产承包责任制,充分调动社员的生产积极性,明确甲乙双方的权利义务,根据中央(83),(84)一号文件精神,经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

一,承包土地的面积,地点,等级

甲方将______亩土地(田)发包给乙方,该土地位于______,东至______,西至______,南至______,北至______.其中,一等地______亩,二等地______亩,三等地______亩,四等地______亩,。承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖,出租,荒芜,不准转作宅基地。

二,承包时间

承包时间共______年,从一九______年______月______日起,至一九______年______月______日至。

三,乙方的权利义务

⒈乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。

⒉乙方必须完成上级下达的种植计划,在完成种植计划的前提下,可以自己决定种植经营。

⒊乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务,每年向国家交售______斤______,______斤______,______斤______,。交售时间是____________.每年向国家缴纳农业税______元,纳税时间是________________.乙方必须每年向甲方上交公积金______元,公益金______元,管理费______元,上交时间为每年的______月______日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日,或上交按义务工日折价的金额。(本条亦可采取列表形式,见后)

⒋乙方经甲方同意,可以自找对象转包土地,可以与转承包户协商,平价购买生活用粮。土地转包后,转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务,承担向甲方上交三金和完成义务工任务。

⒌乙方如遇生(不能违背计划生育规定)、死、嫁、娶,承包土地一般不变动,但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少,无法继续承包土地,又无人愿转承包时,可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。

⒍乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。

四,甲方的权利义务

[page]

⒈甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务,有权敦促乙方完成对集体的义务。

⒉国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。

⒊甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况,必须接受乙方的监督检查。

五,违约责任

⒈乙方如不按时履行对国家和集体的义务,除应继续履行外,还应按迟延项目价值的____%,向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的,甲方除可请求有关部门处理外,有权收回乙方承包的土地。

⒉乙方如荒芜承包的土地,除应履行对国家、集体的一切义务外,甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地,甲方可宣布买卖与租让关系无效,并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房,甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施,应照价(毁坏树木折价)赔偿。

⒊甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,应按其价值的______%,向乙方偿付违约金,并应如数补发所欠物资。

六,不可抗力

乙方如因不可抗力的自然灾害,造成承包土地内农作物的减产或绝产,经调查核实后,可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。

七,其它

____________________________________________________________________________________.

本合同从承包期开始之日起生效。承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送大队(村委会),(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)各留存一份。

甲方:______县______公社(乡)______大队(村)______生产队(公章)

发包方:_________________,简称甲方;

承包方:_________________,简称乙方,企业经营者___________。

甲、乙双方经协商,签订本合同。

一、承包期限:___________________________

[page]

二、承包形式为下列第__种:

1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴_____元,其中____年___

_元;____年____元;____年____元。

(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:___________________

(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

2.亏损补贴,减亏分成

乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;

____年,甲方___%,乙方___%;____年,甲方___%,乙方

___%;____年,甲方___%,乙方___%。

三、减亏留成的使用

乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:____

________________

四、主要经济技术指标___________________________________________________________________

五、技术改造任务

____________________________________________________________________________

六、固定资产的增值和维护

____________________________________________________________________________

七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_______________________,有权_____________________________________________________

承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务(一)__________________________________;(二)_______________________;(三)_________________________。

八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者_______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权;______________________________________________________________________________________________________________ [page]

九、违约责任

___________________________________________________________________________________________________________________

十、对企业经营者的奖惩

奖励:__________________________________

处罚:_________________________________________________________________________

十一、争议的解决方式

_____________________________________

十二、合同的生效条件和生效日期

____________________________________________________________________________

十三、其他事项

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

4.________________________________

附件:1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

甲方:(公章)______乙方:(公章或个人签章)_____

地址___________地址_______________

法人代表(签章)_____企业经营者(签章)________

代理人(签章)______

签约日期: 年月 日

签约地点:

〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营

者(签章)一栏不必填写。

代表人:______(盖章)

乙方户主:______(盖章)

______年______月______日订 [page]

包干合同(篇9)

承发包双方对工程量的不同约定决定了合同的不同类型,如果双方约定在图纸不变的情况下,工程量不作调整,则合同应为总价包干合同,否则应为单价包干合同。

根据《暂行规定》第五条工程价格构成第1款“工程价格由成本(直接成本、间接成本)、利润(酬金)和税金构成”之规定,工程价格实际上就是指通常所称的工程造价(工程造价由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用、税金组成),即工程价格中之“价格”指“造价”,是量和价的结合概念。

但是,固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格及其定义条款中出现的“价格”是否指“造价”呢? 因工程价格与固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格是同一层次的概念,故这些概念中的“价格”应理解为“造价”。但是,这个合同定义条款中出现的“价格”并非指“造价”,只能理解为人工、材料、机械等价格。否则,该定义条款就犯了“造价”系“造价”之循环定义的错误。 同时,我们不妨将上述“价格”分别替换成“造价”及“人工、材料、机械等价格”,则《暂行规定》第七条规定变更为:“工程造价的分类。

(一)固定造价。工程造价在实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整。

(二)可调造价。工程造价在实施期间可随人工、材料、机械等价格变化而调整。

(三)工程成本加酬金确定的造价。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。

显然,《暂行规定》将工程价格分为固定价格、可调价格、工程成本加酬金确定的价格三种类型,系采用了不同的分类标准。固定价格、可调价格仅考虑了价的因素,工程成本加酬金确定的价格却不但考虑了价的.因素,而且考虑了量的因素。因固定价格合同仅考虑了价的因素。

包干合同(篇10)

1、你可以在施工中要求核实工程量,要求安装实际施工量进行结算。

2、依据:第七条发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定:(一)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;(二)工程进度款的支付方式、数额及时限;(三)工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式;(四)发生工程价款纠纷的解决方法;(五)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;(六)工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;(七)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限;(八)安全措施和意外伤害保险费用;(九)工期及工期提前或延后的奖惩办法;(十)与履行合同、支付价款相关的担保事项。第八条发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定,可选用下列一种约定方式:(一)固定总价。合同工期较短且工程合同总价较低的工程,可以采用固定总价合同方式。(二)固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法,应当在合同中约定。编辑本段第八条可调价格因素(三)可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等,双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法,调整因素包括:1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2、工程造价管理机构的价格调整;3、经批准的设计变更;4、发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加;5、双方约定的其他因素。第九条承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知发包人,发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。编辑本段第十条工程设计变更价款调整第十条工程设计变更价款调整(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。(二)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行。如双方不能达成一致的,双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

包干合同(篇11)

发包人(发包方):

承包人(承包方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:工程

工程地点:灵武市宁东镇宝丰能源项目区内

承包方式:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期:竣工日期:

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款

按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币元(大写)(含税);除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

在同时满足下列条件时,本合同即告生效:

双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

相关阅读

  • 2024生产合同

    笔稿范文网选择了一篇非常实用的“生产合同”用于参考和学习,请不要独享这个好消息欢迎与身边的朋友分享。随着人们越来越热衷于用法律解决问题,合同的内容和形式不违反法律。签订合同是非常不错的选择。...

  • 2024配送合同

    伴随着各行各业的衍生,我们会遇到许许多多的范文类型,范文在我们的生活中随处可见,你也许正需要一些范文作为参考,以下由小编为大家精心整理的“配送合同”,相信你能找到对自己有用的内容。甲方:乙方:根据甲方需要,乙方为供货商,为甲方提供学校食堂所需部分原材料,甲乙双方根据《合同法》和行业相关规定同意签订本...

  • 2024美发合同

    随着人们的法治观念越来越进步,学会撰写一份合同是非常重要的。你是否还在对于合同的撰写而感到苦恼?笔稿范文网编辑为大家准备了这篇关于“美发合同”的内容,为了防止遗失重要信息建议您收藏此页!...

  • 2024购货合同

    当人们的生活质量不断变高,在办公时合同也被使用得越加频繁。合同是建立规范有效的合作体系的重要载体,你知道个人合同如何去写了吗?笔稿范文网花时间整理了“购货合同”,阅读是一种好习惯希望以下内容能够为大家提供一些参考和帮助!...

  • 2024服务合同

    伴着我们工作的不断优化,范文的用途越来越广,范文包含各种各样的文章,我们一起来看看有哪些范文吧!下面,我们为你推荐了服务合同,希望能帮助到你,请收藏。 甲方:乙方:协议期限:委托乙方负责学校的饮食服务工作,具体内容如下:一、服务范围1、负责全校教职员工的正常供餐;2、负责全校餐饮行业承包租赁户的管理...